Marché de travaux portant sur le traitement d'une fuite en pied de barrage et le comblement de la cavité par laquelle elle ressort

2025-03-17

中文

法语 (Français)

所属地区： --

所属机构： --

MAIRIE DE SAINT-CLAUDE

Marché de travaux portant sur le traitement d'une fuite en pied de barrage et le comblement de la cavité par laquelle elle ressort

Type de marché : travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 28/04/2025 à 12h00

AVIS

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 39
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Saint-Claude.
Correspondant : Direction Administrative et Juridique Commande Publique, 32 rue du Pré 39200 Saint Claude FRANCE. tél. : 03-84-41-42-78 télécopieur : 03-84-41-42-40 Courriel : marches.publics@mairie-saint-claude.fr
Adresse internet : https://www.saint-claude.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://mairie-saint-claude.e-marchespublics.com/.

Objet du marché : Marché de travaux portant sur le traitement d'une fuite en pied de barrage et le comblement de la cavité par laquelle elle ressort

Caractéristiques principales :
Marché de travaux pour le drainage d'une fuite apparue en pied aval du barrage et le comblement de la cavité par laquelle elle ressort.
Possibilité de présenter une offre pour un lot

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 Juillet 2025

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : crédits sur le budget communal. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :L'offre sera présentée par une seule entreprise ou par un groupement. En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après).
-Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la commande publique (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).
-Formulaire ATTRI1, Acte d'engagement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-marches-2016).
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
-Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 Avril 2025 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 Mars 2025.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie de Saint-Claude
Correspondant : Virginie LERONDEAU , tél. : 0384414278 , courriel : marches.publics@mairie-saint-claude.fr .

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : HYDROSTADIUM
Correspondant : Samuel HUBERT , tél. : 0450105382 , courriel : samuel.hubert@hydrostadium.fr .

Marché de travaux portant sur le traitement d'une fuite en pied de barrage et le comblement de la cavité par laquelle elle ressort

Marché de travaux portant sur le traitement d'une fuite en pied de barrage et le comblement de la cavité par laquelle elle ressort

AVIS DE MARCHÉ

温馨提示：